土石方运输居间合同范本 土石方运输居间合同格式 (一)
甲方：
乙方：
居间人：
一、根据应天公园人工湖土方运输合同的成立，其过程中居间人付出了很多的人力、财力，其应该所得的居间费用的支付方法和甲、乙双方所签定的应天公园土方运输合同同步进行。
二、居间人的居间费用的提取方法，每天乙方或乙方所指定人员和居间方或居间方所指定人员同时到甲方财务办公室领取，如有一方没有到位，此工程款暂停发放，等乙方和居间人员同时到位时方可发放。
三、甲乙双方如人员变化，合同变化等，不论发生什么变化，只要应天公园土方运输项目未停，其居间费用不得变化。
甲方：
乙方：
居间人：
年 月 日
居间合同
(工程联系业务费)
甲方：
乙方：
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》相关居间服务条款的规定，甲方与乙方协商一致并签订本居间合同。甲方承诺负责全部的法律、经济和安全责任。乙方不在甲方报销任何费用，甲方愿意按双方商定的结果支付给乙方工程咨询联系服务费，郑重作出以下付款保证：
1、乙方联系到河南省商丘应天公园人工湖土地方运输工程，甲方愿意承包。
2居间费用：乙方前期投入了大量的人力、财力、促成甲方与商丘应天公园土方运输总承包人母涛达成的土方运输正式合同。甲方自愿付给乙方居间费用，运距10-25公里，需车100辆左右，其居间费用，不论运输距离多远，每车居间费用7元人民币。
3、无论合同名称或工地负责人发生变化，甲方付给乙方居间费用都要如约履行。
4、如在本合同工程量外，甲方与发包方增加的工程量，甲方应许按原定价格付给乙方居间费用。
5、付款方式：乙方居间费用在甲方与发包方结算时同步结清。
6、违约责任：如甲方到期不及时付款，乙方可申请应天公园土方运输总承包人母涛代扣居间费，每拖延一天，甲方要支付乙方居间费总款2%的滞纳金。如发生违约纠纷，甲方的签约方不能协调时，可提交当地法院仲裁。
7、未尽事宜，双方协议补充：
8、本合同一式2份，甲方、乙方各执一份。双方签字盖章、发包方工程款到帐生效。
甲方签字：
乙方签字：年 月 日
土石方运输居间合同范本 土石方运输居间合同格式 (二)
甲方(委托方)：
乙方(居间方)：
根据《中华人民共和国合同法》经甲乙双方充分协商，本着平等自愿，有偿服务的原则，就甲方委托乙方居间引荐并促成签订重庆市合川区小安溪土石方工程项目一事，达成如下协议：
一、工程概况：
1、工程名称：重庆市合川区小安溪生态园区BT项目;
2、工程地点：重庆市合川区;
3、承包性质：分包;
4、工程价格：土方工程挖运平运距1km以内合同价14元/立方米(税后价，下同)，土方超过1km运距及石方开炸等按照甲方与总承包方签订的分包合同规定执行。
二、委托事项：
1、乙方接受甲方委托，负责上述工程引荐甲方与北京西玉龙建筑工程有限公司签订分包合同;
2、签订分包总价伍亿元人民币。
三、乙方义务：
1、真实详尽地向甲方介绍有关工程概况;
2、主动维护甲方利益，积极协调与总包方的关系。
四、甲方义务：
1、及时提供全部有效的用于签订分包合同的所有手续;
2、合同签订后严格按合同进场施工，及时支付居间报酬。
五、居间报酬，支付时间和方式：
1、本工程居间费按照甲方分包的工程量提取，每立方土方提取写： 元);
2、居间费支付方式，在预付款和进度款进账后甲方依据居间费比例标准支付给乙方;
3、委托方可以转账或现金方式支付;
4、居间人也可以有权委托总包方北京西玉龙建筑工程有限公司在承建方分包的工程款内代扣给居间人。
六、其它事项：
1、本合同若发生争议，双方协商解决;协商不成可在合同签订地仲裁;
2、委托方与发包方发生的任何法律与经济纠纷均与居间方无关，居间方不承担连带责任;同时本合同不可撤销，不可更改，不因法人、代表人(项目经理)更改而失效;
3、本合同为甲乙双方不可撤销的内部劳务费分配承诺，与施工合同协议具有同等法律效力，甲方未经乙方同意，不得转让劳务费给第三方;
4、甲乙双方对本协议履行过程中所接触或获知的对方任何商业信息，均有永久性的保密责任与义务，任何一方因违反保密义务给另一方造成的各种损失，过错方要予以对应的全部经济赔偿并承担各项法律责任;
5、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。
甲方(章或签字)： 乙方(签字)：
身份证号： 身份证号：
开户行：
帐号：
联系电话： 联系电话：
合同签订地点：
合同签定日期：
土石方运输居间合同范本 土石方运输居间合同格式 (三)
发包人：__________________________ (以下简称甲方)
承运人：_________________________ (以下简称乙方)
甲方委托乙方承运_________________________________项目土方及基坑围护工程二标段土石方运输工作。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，为明确双方的权力和义务，本着平等互利的原则，经双方协商达成如下协议：
第一条：按现场实际完成土方量结算。
第二条：每车单价：_________元/车。
第三条：付款方式为按____________车结算一次。
第四条：此每车_________元运输价格不含收马道。
第五条：本合同未尽事宜，经甲乙双方协商补充条款与本合同具有同等法律效力。
第六条：本合同发生争议，发包人、承运人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，任何一方可向人民法院起诉。
第七条：本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章有效。本工程完工甲方付清工程款后自然失效。
甲方(签字)： 乙方(签字)：
委托代理人： 委托代理人：
年 月 日 年 月 日
土石方运输居间合同范本 土石方运输居间合同格式 (四)
甲方：
乙方：
甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》经双方充分协商，依照平等自愿，等价有偿的原则达成如下协议。
一：委托事项
乙方接受甲方委托负责就土石方工程项目，引见甲方和金泉湖水库东侧凯麻高速公路北侧宗地削峰填谷工程建设项目方直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与项目方签订该工程项目承包合同。
二：乙方义务
乙方必须向甲方提供有关该工程项目的 信息，乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。
乙方承诺向甲方提供关于该工程项目的 上述信息真实可靠。
三：甲方义务
甲方负责提供资质证书，营业执照等相关资料和项目方进行合同谈判。
如果居间成功，则由甲方全面履行和项目方所签订的专业施工单位合同，甲方因履行施工合同产生的权利和义务，与乙方无关。
如果居间成功，则甲方应按本合同约定。向乙方支付居间费用，如果未及时支付则逾期每日按未支付居间费用的1%向乙方承担违约金。
四：居间费用与支付方式
本项目居间费用为275万元(贰佰柒拾伍万元)。
居间费用在甲方与项目方签订正式合同后____内付清。
甲方可以转账或现金方式的方式支付。
五：合同终止
如果居间成功，付清居间费用，本合同完全履行完毕后终止。 六：其他事项
本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
甲方： 乙方：
土石方运输居间合同范本 土石方运输居间合同格式 (五)
发包人：__________________________ (以下简称甲方)
承运人：_________________________ (以下简称乙方)
甲方委托乙方承运_________________________________项目土方及基坑围护工程二标段土石方运输工作。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，为明确双方的权力和义务，本着平等互利的原则，经双方协商达成如下协议：
第一条：按现场实际完成土方量结算。
第二条：每车单价：_________元/车。
第三条：付款方式为按____________车结算一次。
第四条：此每车_________元运输价格不含收马道。
第五条：本合同未尽事宜，经甲乙双方协商补充条款与本合同具有同等法律效力。
第六条：本合同发生争议，发包人、承运人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，任何一方可向人民法院起诉。
第七条：本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章有效。本工程完工甲方付清工程款后自然失效。
甲方(签字)： 乙方(签字)：
委托代理人： 委托代理人：
年 月 日
土石方运输居间合同范本 土石方运输居间合同格式 (六)
甲方：
乙方：
按照国家《合同法》公路运输及相关法律规定，经双方友好协商，本着诚信务实和以人为本的原则，特签订如下约定：
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程总量：
4、工程期限：工程施工工期年年日至 年 月 日。
5、运输距离与单价：
6、车辆要求及数量：总计需台左右，车辆尺寸(5.41.52.3)至5.6，甲方必须保证乙方车队24小时工作。
7、运输费用的计算方式：按起步价零公里75元+每公里10元计算。
8、取土地点：
9、卸土地点：
10、作业时间：
11、开工时间：
二、结算及付款方式：
1、甲方负责每天结算、付款，结算付款时间定在每天由甲方、乙方、居间人代表负责结算或三方指定专人结算。甲方应以实际工程量计算，确保第二天上午12点以前把第一天的运费结清，不得拖欠。
2、施工期间甲方不得私自与乙方车辆结算运费，否则视为违约行为，承担违约行为造成的乙方经济损失，按每台运输车辆赔付
三、甲方负责和义务
1、甲方安排固定人员在现场管理，如发生问题及时沟通。
2、甲方不得擅自调运乙方车辆，如有需要必须征行乙方负责人同意方可。
3、在施工区域内，车辆在路边修车造成执法部门查扣由甲方负责解决。
4、乙方车辆进场后，如运输中当地村民阻车、超载，交警、路政、城管等惩罚，均由甲方全权负责。
5、甲方负责协调安排乙方人员的食宿水电问题，生活费用、水电费乙方自理，住宿费用甲方负责，并提供到场设备停车区。
6、乙方车辆到达所出发地的高速公路收费站时，甲方按每辆车 的行驶证交给甲方。此费用正常施工
四、乙方责任和义务：
1、乙方向甲方提供车辆台。
2、乙方车队管理人员及驾驶员必须合理听从甲方指挥。
3、乙方不得擅自离开施工现场或跳队，若发现严重处分罚款，罚款金 元/车。
五、车辆赔偿：
1、因天气和政府部门因素导致停工不给予赔偿。
2、因甲方原因引起的停工每台车每天赔偿乙方误工费500元。
六、以上协议双方共同严格执行，双方在合作期间必须共同遵守法律法规，如有疑问双方协商不成，由当地司法部门裁决。
七、此协议一式两份，每人各持一份。上车之日生效。
甲方签字： 乙方签字：
身份证号： 身份证号
年 月 日 年 月 日