包干合同 篇一
发包方：_________________，简称甲方;
承包方：_________________，简称乙方，企业经营者___________。
甲、乙双方经协商，签订本合同。
一、承包期限：___________________________
二、承包形式为下列第__种：
1.定额补贴，超亏不补，减亏全留
(1)承包期间，财政共给乙方亏损补贴_____元，其中____年___
_元;____年____元;____年____元。
(2)乙方亏损超出上述定额，由乙方自行解决。解决办法为：___________________
(3)乙方亏损数额低于上述定额，低于定额的部分全部留给乙方。
2.亏损补贴，减亏分成
乙方的全部亏损，由财政给予补贴：减亏部分，由甲、乙双方按下述比例分成;
____年，甲方___%，乙方___%;____年，甲方___%，乙方
___%;____年，甲方___%，乙方___%。
三、减亏留成的使用
乙方对减亏的留成，按下述比例建立生产发展、奖励、福利三项基金：____
________________
四、主要经济技术指标___________________________________________________________________
五、技术改造任务
____________________________________________________________________________
六、固定资产的增值和维护
____________________________________________________________________________
七、承包期间，甲方有权根据法律和合同的规定监督检查乙方的生产经营情况;有权_______________________，有权_____________________________________________________
承包期间，甲方不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动，并有义务(一)__________________________________;(二)_______________________;(三)_________________________。
/font/spanspan class=px14font size=3
八、承包期间，乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。
企业经营者_______为乙方法定代表人，对企业经营管理中的下列事项，有依法自主决定权;___________________________________________
九、违约责任
_______________________________
十、对企业经营者的奖惩
奖励：__________________________________
处罚：__________________________________
十一、争议的解决方式
_____________________________________
十二、合同的生效条件和生效日期
_____________________________________
十三、其他事项
1.________________________________
2.________________________________
3.________________________________
4.________________________________
附件：1._____________________________
2._____________________________
3._____________________________
甲方：(公章)______乙方：(公章或个人签章)_____
地址___________地址_______________
法人代表(签章)_____企业经营者(签章)________
代理人(签章)______
签约日期： 年 月 日
签约地点：
〔说明〕承包方即乙方如是个人时，应在合同最后署个人姓名并盖章，企业经营
者(签章)一栏不必填写。
包干合同 篇二
发包人(发包方)：
承包人(承包方)：
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称： 工程
工程地点： 灵武市宁东镇宝丰能源项目区内
承包方式：
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期
开工日期： 竣工日期：
四、质量标准
工程质量标准：
五、合同价款
按约定的承包方式、承包范围等，固定总价为人民币 元(大写) (含税) ;除非发生了不可抗力，此固定总价不作调整。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同
2、本合同专用条款
3、本合同通用条款
4、标准、规范及有关技术文件
5、图纸
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
包干合同 篇三
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
一、工程项目
1、工程名称： 制冷系统改造工程
2、工程地点： 有限公司厂区内
3、工程造价：人民币 万元(大写： 元)
4、承包方式：包工包料(设备及材料均由乙方采购)。
5、承包内容、范围及要求：六台空调机组;冷冻水管、闸阀、过滤器;风道;水箱等招投标文件内容。
A、组合式空调机组安装：组合式空调机组生产厂家为深圳市麦克维尔空调有限公司。规格型号及性能参数按照设计要求。其中除灰、除尘配电室2台，单位冷量250W, 房间总冷量125KW，风量18000(m3/h)，机组冷量129.8 KW，落地式机组。21、22号变频器配电室2台，单位冷量617.2W, 房间总冷量170KW，风量18000(m3/h)，机组冷量180KW，落地式机组。23、24号变频器配电室2台，单位冷量617.2W, 房间总冷量170KW，风量18000(m3/h)，机组冷量180KW，落地式机组。
B、辅材及冷冻水管安装：包括冷冻水管、各种阀门、过滤器、橡胶软接头、温度计、压力表、配电箱、电缆线、管道支架、管道保温等。
C、风道安装：包括有机玻璃钢通风管道、双层百叶风口、手动调节阀、防火手动调节阀等。
D、水箱及配套设备部分：包括排污潜水泵(排污泵生产厂家上海东方泵业(集团)有限公司，电机生产厂家为上海东方威尔电机有限公司，叶轮的材质为HT250)、截止阀、止回阀、过滤器、橡胶软接头、压力表、温度计、玻璃钢水箱(壁厚：底板20mm，侧1：20mm，侧2：16mm，侧3：12mm，侧4：10mm，顶5mm)、冷却水管、电缆线、配电箱、水箱加热装置等。
E、土建部分：包括新建制冷机房、设备基础制作安装等。
二、施工准备
(一)甲方
1.负责工程周围的疏通工作，协调乙方与甲方各部门之间的关系，保证工程施工顺利进行。
2.协助乙方办理工程开工及厂内施工所需各种手续。
3.为协调工作，甲方指定为工地代表，进行技术及安全施工监督，由物业公司及施工所在部门派安全监护人。
(二)乙方：
1.编制施工方案;施工组织设计;施工安全技术措施;施工总进度计划送发包方。
2.乙方委派
3.遵守甲方安全管理规定，与甲方签订安全协议后方可开工。
三、工程期限及要求
工程工期为45天。签订安全协议第二日为开工日期。乙方要严格按照工期要求完工，未按期完工，延期一天，扣除0.3%的工程款。如因甲方原因，不能按期完工，须经甲方认可，工期顺延。
四、工程安全和质量管理
1、施工过程中必须保证建筑物的安全。
2、施工中发生的由乙方责任造成的不安全情况和一切事故由乙方负责。
3、乙方必须遵守甲方的有关规定，与各部门配合好，服从甲方有关人员的指挥。施工区域要有警示标志、以保证安全。
4、乙方应严格按照有关施工规范进行施工，不得随意更改设计及施工方案的内容，如需变更应征得甲方同意。
5、竣工后乙方应将其所有的设备、多余材料、施工垃圾及时清理、移走，并使现场保持清洁。
6、乙方应在施工前向甲方提供主材的质量证明材料，主材样品，经甲方认可后，方可使用。
五、工程价款确定及支付
1、工程质量验收合格(签证)、工期满足合同要求，按合同价结算。未能达到合同要求，按有关规定扣罚。
2、付款方式：本工程不拨预付款。工程完工验收合格后，无质量问题，支付工程款90%，留10%为质保金，一年后，复检合格，支付余款。
3、乙方须提供17%增值税发票。
六、工程验收
按国家工程竣工验收的有关规定进行验收。
七、违约责任
(一)乙方的责任：
1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿返工。
2、由于乙方原因致使工程不能按合同规定的工期交付使用的，所造成的损失由乙方承担。
(二)甲方的责任：
1、未能按合同的规定履行自己应付的责任，竣工日期顺延。
八、纠纷解决办法
执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，可向人民法院起诉。
九、附则
1、本合同一式五份，甲方四份、乙方一份。
2、本合同自双方代表签字、加盖双方公章或合同专用章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。
3、本合同签订后，甲、乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充条款。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
包干合同 篇四
石材幕墙安装劳务包干合同
发包人：福建荣祥幕墙装饰工程有限公司（简称甲方）
承包人： 安装队伍（简称乙方）
甲乙双方本着平等互利的原则签订 外墙石材幕墙安装分包工程，经协商一致，达成协议，共同遵守下列条款：
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包面积：㎡（以安装实际面积结算）
4、石材安装承包范围： 外墙石材干挂安装、石材安装包括放线、上料、局部修整、墙面清理、废料清埋、打胶、搭移动架、钢骨架安装、焊条、切割片、防锈漆及除槽钢、角钢以外的其他材料，所有辅料均由甲方指定品牌、规格。
二、合同工期
本工程开工日期暂定 年 月 日
完工日期 年 月 日
总日历工期 日历天
三、工程质量
乙方确保工程质量符合国家验收合格标准。
四、合同价付款方式
1、本合同外墙石材平板干挂安装单价包干 100 元/平米，石材线条按可见光面积展开计算。
2、工程进度款实行月末25日乙方向甲方报当月完成实际工程量，经甲方认可后，次月10日前支付乙方工程款80％。
3、工程施工完成验收合格后3个月内工程款支付工程总造价95%，其余的5%作为质量保修金，保修期1年满，完成保修责任后30日内无息返还。
五、甲方工作
1、甲方提供施工图纸，。
2、向乙方提供施工所需的电、水及场地，道路以保证施工需要。
3、向乙方提供非乙方承包范围内的材料、工人住宿费 (其他生活用品乙方自理)。
六、乙方工作
1、乙方组织和管理本工程专业施工队，负责工程质量、进度控制，安全文明施工。
2、乙方应按甲方施组、技术交底及施工图纸进行施工。乙方应认真复核施工图,现场如有与图纸不符,应及时向甲方报告。
3、乙方应服从甲方的合理调度,计划好人员安排,根据业主的工期需要, 可能需要赶工,乙方应做好思想准备及人员储备,不能以某种原因拒绝配合。由乙方原因造成工期延误，甲方另派施工班组，所发生费用从乙方工程款中扣除。
4、在施工过中应自觉接受甲方对工程质量及安全的监督。
5、乙方应认真执行甲方交底的施工安全保障措施,对施工安全负全部责任。
6、在施工过程中，乙方应遵守施工现场的各项管理规定，并服从业主及监理单位的统一管理。由乙方原因造成的质量、安全事故、罚款及劳务工资经济纠纷等一切事宜均由乙方负责，费用由乙方承担。
七、违约责任
双方因未按合同约定履行自己的义务应承担违约责任，赔偿因其违约给对方造成的经济损失。
八、合同的生效与终止
1、本合同自双方签字或盖章后生效。
2、本合同未尽事宜双方另行协商解决。
3、工程结算尾款付清本合同终止。
九、合同争议解决方式，本合同发生争议由双方当事人协商解决，协商或调解不成，可提交仲裁委或依法向当地法院起诉。
十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方代表人： 乙方：
签订时间： 年 月 日 签订时间： 年 月 日
包干合同 篇五
发包人(发包方)：
承包人(承包方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称： 工程
工程地点： 灵武市宁东镇宝丰能源项目区内
承包方式：
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期
开工日期： 竣工日期：
四、质量标准
工程质量标准：
五、合同价款
按约定的承包方式、承包范围等，固定总价为人民币 元(大写) (含税) ;除非发生了不可抗力，此固定总价不作调整。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、本合同专用条款
3、本合同通用条款
4、标准、规范及有关技术文件
5、图纸
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间： 年 月 日
合同订立地点：
在同时满足下列条件时，本合同即告生效：
双方的法定代表人或其授权代表已在本协议书上签字、并加盖单位公章或合同专用 章。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
包干合同 篇六
发包单位： (以下简称甲方) 联系电话： 单位地址： 甲方代表：_________________________________
承包单位：_ (以下简称乙方) 联系电话：_____________________单位地址：_____________________ 乙方代表：_________________________________
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，甲乙双方就乙方承包中央空调及系统工程设备安装的相关事宜，达成如下协议：
第一条 乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况：
1、 安装工程概况：
(1)工程地点及面积： 王四营 ;
(2)工程造价：¥ 37650 元;大写( 叁万柒仟陆佰伍拾元整 )
(3) 工程有效期限 天
(4)开工日期： 20xx 年 4 月 9 日;
(5)竣工日期： 20xx 年 4 月 12 日;
(6)其中隐蔽工期约 / 天、空调主机系统工程及系统调试约 / 天。
2、设备情况：产品名称 规格型号 单位 数量
(1) 见附表
3、工程承包方式及施工范围;
(1) 包工包料 ，更换机房2台水泵，室内3台风机盘管。
第二条 乙方工程材料进场时，由乙方与装饰方确认并指定货物堆放地点(装饰方指定的地点必须是具有安全保证的)，工程材料的安全由乙方共同负责。乙方安装调试中央空调完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可;未有甲乙双方验收签字,材料、设备不得使用、安装。
第三条 产品的安装、调试、验收：
1、 乙方负责中央空调设备的安装、调试。
甲乙双方商定：
(1)、 20xx 年 4 月 9 日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工;
(2)、 20xx年 4 月 12 日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收;
(3)、 20xx年 4 月 12 日之前，完成设备安装及系统的调试运转;全部中央空调工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的，须经双方协商同意;涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。
第四条 价款结算方式及期限：
1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款);
2 叁万柒仟陆佰伍拾元整 );
(1)合同签定后,甲方一次性付清。
3、以上价款含小区物管费、含专用钻孔机器钻孔费、含设备吊装费、不含主电源电缆费用，不含空调主机基础。
第五条 双方义务及违约责任
一、甲方责任及义务：
1、工程现场甲方负责人
2、开工前_____天，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、接通施工水
3、开工前_____天，甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单;
4、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的5‰的违约金。
5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，并追回中央空调设备，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。
5、 甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。
6、 对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认,工期相应顺延：
(1) 工程量变化或设计变更;
(2) 不可抗力;
(3) 甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工;
(4) 甲方同意工期顺延的其他情况。
一、乙方责任及义务：
1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作;
2、 除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额5‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。
3、 乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的5‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。
4、 由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。
(三)违约责任
1、由于乙方原因，工程质量达不到标准，乙方负责反工，工程费用由乙方支付，工期不予顺延。
2、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金元。
第七条 产品质量责任和售后服务条款
1. 自验收之日起,工程保修期为壹年。
第八条 因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。
第九条 解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第十条 本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行完后自动终止。
第十一条 由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案及其他文本为本合同附件。
第十二条 本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
第十三条 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
包干合同 篇七
为确保中国西部五金机电城工程主体结构分项施工质量高效的完成。经双方协商和拟定本协议，双方应共同遵守协议中的各项条款。
甲方：
乙方：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程结构：
二、承包方式
外架包工不包料。根据合同约定单价计取劳务费。劳务包干。
三：单价、工程量计算方法及承包内容
1、工程量计算方法:按建筑面积计算，悬挑计算一半。(正负零以下不计面积)
2、承包内容：
①外架搭设、维修、拆除。挂垂直及水平安全网，外架加固及预埋件制作，安装。所有进场材料卸车。
②外架底部架板铺设，封闭严密不掉杂物。
③料台搭设、维修、提升、拆除(不包括钢制上料台的制作)、二次装饰装修外架的搭拆及挑架包括连底外架的搭设：
④室内楼梯及内、外“内口”的防护，维修，挂设安全标示牌，条例及安全标语。
⑤踢脚板的制作、安拆、刷漆及外架钢管刷漆，外架封堵严实。
⑥后期栏板、空调板施工临时防护外架搭设及拆除。
⑦楼外防护栏杆的搭设、挂网、拆除。
⑧木工棚、钢筋棚、输送泵棚等所有防护棚的搭设拆除。每栋楼提升架的搭设及提升架的维护架，挂网及跑道的搭设。
⑨配合甲方创市级文明工地建设。
⑩ 施工现场内所有安全通道搭拆及维护。
11 本项目采用全落地架。
12 安全带乙方自理。
13 食宿由乙方自理甲方不提供。
四：工程质量及进度要求
1、质量要求：外架搭设及相关安全防护措施必须符合现行外架验收规范，市级文文明工地验收标准及施工安全要求。
2、进度要求：乙方必须严格按甲方的形象进度计划组织施工，并应根据工程进度增加劳动力，全天24小时随时出动，若乙方原因造成进度拖延，责任全由乙方承担，若乙方人力不足造成进度拖延，甲方将增加劳动力，按200元/8小时计算，在乙方人工费中扣除，在施工过程中外架必须提前搭设防护，并且施工四周及洞口应逐层防护。
五、安全约定
1、乙方所雇员工必须持有效的外架工特种作业操作证，(操作证由乙方自行办理)
2、乙方应自觉遵守甲方及总承包方的安全制度，对工人进行进场前的安全教育及班前安全教育，严格按安全生产规范进行施工，使用好安全“三宝”，提高自身安全防范意识和自我保护意识，杜绝重大事故发生及打架斗殴，避免发生轻度安全事故，若因意外发生工伤过错的书面事故报告，因乙方员工违章操作及不按技术交底操作出现的安全事故，责任由乙方及当事人自负，非违章操作造成事故，应分清责任，由责任方承担费用，若双方均有责任，分清责任大小，承担相应费用。被认定为工伤的(工伤认定按甲方《工伤处理办法》中关于工伤认定的规定执行)，医疗费花费在1000(含1000元)-1万元(不含1万元)之间的，由甲方承担80%，乙方承担20%，1000元以内的由乙方全部承担。
3、甲方在乙方的全部劳务费中扣除2%作为安全基金，在每月结算时扣除。暂住证及其他政府部门相关收费由乙方承担。
六、材料约定
1、钢管、扣件、接头、架板、安全网在工程完工后交回甲方，若有丢失损坏乙方照价赔偿：(扣件从库房领用)
2、乙方所领安全帽，工作服，胸牌及甲方未乙方代办的事务，由甲方按成本价拨给乙方，在人工费中扣除。
3、乙方自备安全带，工作鞋，手套等劳动保护用品。
七、工完场清及文明施工要求
1、乙方应有计划，有秩序的组织施工，做到工完场清料尽，任何一道工序施工完毕，乙方应将多余的材料清理干净，该归库房的交回库房，大件材料放回制定地点码放整齐。
2、进入施工区员工必须统一着装，佩戴统一颜色安全帽，胸卡，自觉遵守施工限产文明公约，做文明员工。
八、双方的权利和义务
1、乙方应自觉遵守甲方及总承包方的各种，若有违反，甲方有权对乙方当事人进行批评教育和经济处罚。
2、甲方有权对乙方不安操作规范、安全要求的施工行为进行制止，责令乙方整改，并有权进行经济处罚。
3、乙方所雇用的工人年龄必须在18周岁~40周岁之间，身体健康，无残疾，品德良好，无高血压，心脏病及其他不能进行高空作业的疾病，并且每个作业工人必须持有有效的外架特种作业上岗证及三年以上外架作业经验能够从事外架的高空作业，否则甲方有权予以处罚。单方面终止或解除合同。因无特种作业证的人员而作业的，政府部门，甲方的罚款由乙方全部承担。
4、甲方有权对乙方在工地打架斗殴，酗酒闹事，赌博或有精神病，传染病，危害他人安全和监看的人员清退出场，清洁严重者报送公安机关处理。
5、因乙方在施工质量、安全进度方面严重出错，甲方有权终止合同，对乙方工程量按70%及单价的80%结算。
6、严禁乙方罢工、停工、起哄闹事，甲方将视清洁队乙方罚款1000.00元~5000.00元，情节严重甲方将视乙方自动解除合同，乙方所干工程量不予结算。
7、食宿由乙方自理。
8、甲方有权有义务对乙方在施工质量、安全、进度等方面进行监督指导。
9、甲方有义务为乙方解决紧急情况下(如疾病、工伤)的小额(500元以内)借支。
10、按合同约定，甲方应按时给乙方结算，并按约定支付乙方的人工费，乙方必须如实向甲方提交本项目工资表。
九、结算及付款办法
1、本项目付款方式以我公司与施工总承包方签订合同的付款方式为依据，总包方付款后开始给乙方付第一个月工程款，工期至第一栋楼的外架搭设开始计算，由乙方将任务书(任务书必须由甲方的项目经理，质检员，安全员，材料员签字方为有效)上报预算部及财务部时对工程量审核和人工费核算，并经公司副经理审核结束后支付乙方人工费70%(含前期的现金借支，伙食借支，罚款，材料款)以后以此类推，并于月底至次月支付70%人工费，按主体结构完工程付款至80%，工程竣工后6个月内继续付总工程量95%，剩余作为质量保证金，5%在5个月内付清。
2、根据《劳动法》及国家相关规定，甲方有权代付乙方所雇用人员的工资(由乙方造册)。但每月支付总额不超过乙方所结算的人工费及合同约定的付款比例，(乙方必须提供工人工资表)
(如达不到市级文明工地，每平方米下浮一元)，(悬挑面积按一半计算)，(春节前付清已干完工程量的80%)
十、本合同未尽事宜，经双方友好协商解决，作为合同的补充条款。
十一、此合同一式三份，甲乙双方各执一份，公司执一份，由双方负责人签字后生效，至工程完工，结算付款完毕，合同自行失效。
十二、其他约定事项
本合同签订前，乙方向甲方缴纳(小写： )
(大写 元)合同履行保证金，若乙方全面履行合同，甲方在第一次付工程款时，一次性退还乙方保证金，若乙方在工程质量，进度，人力等方面为达到合同的约定情况或乙方单方解除合同，则保证金不予退还，甲方有权解除合同。
甲 方： 乙 方：
代 表： 代 表：
电话： 电话：
年 月 日 年 月 日
包干合同 篇八
发包方：_____________________，简称甲方
承包方：_____________________，简称乙方
企业经营者_____________________________
甲、乙双方经协商，签订本合同。
一、承包期限：____________________________
二、承包形式为下列第____种：
1.定额补贴，超亏不补，减亏全留
(1)承包期间，财政共给乙方亏损补贴__________元，其中________年________元;________年______元;_____年______元。
(2)乙方亏损超出上述定额，由乙方自行解决。解决办法为：______________________
(3)乙方亏损数额低于上述定额，低于定额的部分全部留给乙方。
2.亏损补贴，减亏分成
乙方的全部亏损，由财政给予补贴：减亏部分，由甲、乙双方按下述比例分成;________年，甲方______%，乙方______%;_____年，甲方______%，乙方______%;________年，甲方______%，乙方______%。
三、减亏留成的使用
乙方对减亏的留成，按下述比例建立生产发展、奖励、福利三项基金：_________________
四、主要经济技术指标：_________________________
五、技术改造任务：_________________________
六、固定资产的增值和维护 ：_________________________
七、承包期间，甲方有权根据法律和合同的规定监督检查乙方的生产经营情况;有权_________，有权_______承包期间，甲方不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动，并有义务
八、承包期间，乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。
企业经营者______________为乙方法定代表人，对企业经营管理中的下列事项，有依法自主决定权。
九、违约责任：_________________________
十、对企业经营者的奖惩
奖励：_________________________
处罚：_________________________
十一、争议的解决方式：_________________________
十二、合同的生效条件和生效日期：_________________
十三、其他事项
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
包干合同 篇九
本协议于 年 月 日由以下双方签订：
发包人： (以下简称甲方)
法定代表人：
承包人： (以下简称乙方)
法定代表人：
鉴于甲方欲建设 工程(以下简称“本工程”)，鉴于甲方接受乙方提出的承担本工程(合同文件所描述)的施工、竣工、交付和质量保修责任的投标书，包括其附属文件。又鉴于乙方同意按照合同文件的要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与甲方和本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，进而保证本工程的圆满竣工。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》以及国家、 市有关法律、行政法规并结合本工程项目实际情况，经甲、乙双方就 建筑安装施工总承包合同事宜，经协商一致达成本合同协议书(以下简称“本协议”)：
1、本协议书中的措辞和用语应和下文提及的合同条款中分别赋予他们的定义具有相同的含义。
2、工程承包范围：详见合同附件1。
3、经甲乙双方共同确认的暂定合同金额为人民币(大写) 元(￥ )。上述合同价格中包括暂列金额以及由乙方施工或安装的专项供应材料和工程设备的暂估单价，但不包括独立分包工程的整项暂估价，也不包括独立分包工程以及甲方直接采购的材料和工程设备的整项暂估金额。
4、本工程开工日期为 年 月 日(以甲方书面通知时间或以甲方认可的监理发出的开工日期为准)，合同工期 日历天，竣工日期 年 月 日。
区段工期要求： 日前完成±0.00以下全部钢筋混凝土结构工程; 日前完成 楼全部钢筋混凝土结构工程; 日前完成 楼全部钢筋混凝土结构工程;其中已考虑及包含国家及 市政府规定的节假日及公众假日(包括但不限于元旦、春节假期及周六、周日以及春耕秋收等)。
5、工程质量要求： 合格 。
6、本协议书于下文签字的日期，由甲、乙双方根据中华人民共和国相关法律签署订立，开始生效并执行。
本协议书正本一式贰份，双方各执壹份;副本陆份，双方各执叁份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
包干合同 篇十
甲方：
乙方：
甲、乙双方就 装饰装修工程争议事宜经平等协商后达成以下补充意见：
一、双方议定该工程总包价(一口价)由原合同小写 元修订为大写：人民币贰佰壹拾捌万零伍佰玖拾伍元整(小写： 元)，该金额包含本项目内的基础施工、高层加建、开挖地下室及乙方施工效果图中与装修有关的所有费用。该工程为交钥匙工程，乙方不得再以其他任何理由要求增加工程款。负一层东侧地下室(尚未开挖)工程量及主材另计。
二、本工程的验收标准：甲乙双方在最终验收时以甲方签名的施工图纸为准;变更工程以甲方签名的《工程变更单》为准;效果图中有装修项目但图纸中没有的，以效果图为准。效果图中的家用电器、家私、窗帘、装饰品不在乙方承包范围内。
三、经双方协定，原主合同及附件条款不变，该补充协议与原签署的主合同及文件有冲突的，以本协议为准。
四、原协议中因乙方工作失误导致施工项目及材料(如橱柜、电线)遗漏预算的，由乙方自行负责(甲方概不负责补充费用)。原主合同中的洁具、灯具、大理石双方协定由甲方自行负责购买，乙方负责安装施工，甲方不另付其人工费。
五、甲方同意向乙方追加工程款人民币30万元(已包含在合同总价款2，180，595元中)，该款项是高层加建、已开挖地下室部分工程款及其相应装修费用，该30万元中含5万元的艺术涂料款，甲方选择的艺术涂料的货款总额超过5万元部分由甲方另行支付。乙方合同项下的主材含主合同内及加建、挖建等增加工程等所有项目内的楼梯扶手、房间实木复合门、铁艺门、马赛克、木地板、中式橱柜、西式橱柜、衣柜等。
六、工程款的支付方式：乙方根据工程进度的需要，应在用款十天前向甲方提交申请付款报告，甲方在收到乙方的申请报告后一周内安排付款。
七、本协议一式两份，甲方双方各执一份，自双方协议签字盖章之日起生效。
八、原协议约定争议管辖作废，因主合同及本补充协议引起的争议由广州市黄埔区人民法院管辖。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日