工程总承包合同怎么写 (一)
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就______建设工程协商一致，订立协议并共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：______建设工程
2、工程地点：______
二、工程范围及内容
工程量：______平方米
承包形式：施工总承包
三、工期
1、开工日期：以监理工程师签发的开工令为准
2、竣工日期：______日
3、合同总工期为工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。
四、质量标准采用下列：
1、工程质量达到市优奖;
2、工程质量评定等级为优良;
3、符合国家质量验收标准;
五、合同价款
本合同工程价款结算采用下列1(2)种方式：
1、采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为______，如今后涉及工程变更和增加工程量的______，增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议，若变更增加工程量超过5%的，双方应另行签订补充协议。
2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行：
(1)工程预算价：______元(工程结束后按实结算)
工程单价:______元(含外运等其他一切费用)
(2)按实际发生的工程量，结合江苏省有关工程定额标准计算，由乙方报决算价，经监理及甲方审核后，由会计事务所或进行审计确认。
(3)变更工程量在总承包价5%以内，无需追加合同，超过5%，须另订合同。
(4)取费标准及说明：土石方量测量执行省市有关土石方验收标准，土方量按实结算。
六、付款方式
1、本工程预算款为：______元
扣回工程预付款的方式为:2、工程款按方式支付，具体为：
(1)本工程无预付款;
(2)按每月完成工程量统计报表，经监理、甲方审核确认后，支付合格已完工工程款的%;
(3)总工程款的%作为质量保证金，若无质量问题及其它违约情形，后支付给乙方。相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿。
七、材料、设备供应：
八、质量及验收
1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准，并按现行国家验收规范执行。质量保证期年，如工程内容涉及主体结构的，应终身质保。
2、项目经理须持有省建委核发的岗位证书，且在建工程不得超过两个，项目经理在现场的时间每天不低于小时，负责处理工程上有关事务。
3、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换，若确实需更换，应提前3天以书面形式向甲方申请，否则，乙方任意调换人员达30%时，甲方有权终止合同，乙方无条件退场。
4、工程质量验收必须按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。
6、竣工后，乙方应书面通知甲方及监理验收，乙方在竣工后天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料，并应一式份。
7、其他约定：按图纸说明施工，达到甲方、监理的要求，禁止随地洒落、倾倒。
九、施工组织与工期
1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案，乙方自行办理开工报告等相关手续，甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准，安排图纸技术交底。
2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方、监理有权责令限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时，甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场，并撤出所有人员及设备，工程款按实际完成工程量的%支付，否则甲方不支付任何款项，每拖延一天按总工程款的2‰承担延期违约金，造成其它损失的，应全额赔偿。
3、项目经理：______现场代表(乙方)：______
监理:______现场代表(甲方)：______
4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定：乙方自行解决
十、安全及文明施工与管理
1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。
2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。
3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。
4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。
5、所有机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明。
6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。
7、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。
十一、甲方责任
1、按约定提供图纸资料，及进行图纸技术交底。
2、按约定向乙方支付工程款，若甲方因资金困难不能及时兑现，应与乙方协商，并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。
4、履行其它本协议约定的义务以及负责
十二、乙方责任
1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。
2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反协议内容的行为，甲方有权给予经济处罚，直至终止合同。
3、应注意保护生态环境，注意施工安全，不得砍伐树木及损坏其它设施，注意护林防火。
4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。
5、质保期内若发生质量问题，乙方应在接到甲方电话或书面通知日内进场维修，日内维修完毕，否则维修费从质保金中扣减。
6、乙方应按照相关规定，主动对工程项目进行质量跟踪回访。
十三、违约责任
1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。
2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的承担违约金，或每天按1000元向甲方支付违约金。
3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。
十四、附则
1、本协议经双方签章后生效。
2、本协议于年月日在签署。
3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。
4、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。
甲方(签章)：乙方(签章)：
法定代表人：法定代表人：
授权代表(签字)：授权代表(签字)：
年月日年月日
工程总承包合同怎么写 (二)
发包方(以下简称甲方)：___________________
承包方(以下简称乙方)：___________________
担保方(以下简称丙方)：___________________
经甲乙双方协商，甲方决定将学院________________宿舍楼发包给乙方，为明确双方的主要权利和义务，特订立本合同，以此作为双方互相信守的依据。
一、工程概况
1、工程名称：___________________;
2、工程地点：___________________;
3、工程规模：___________________宿舍楼，地上六层，砖混结构，建筑面积________平方米。
二、工程承包范围和内容：施工图所涉及的全部土建、安装工程。
三、工程质量标准：经甲方验收合格。
四、工程进度要求：具备施工条件后，经甲方乙方协商确定。
五、乙方进场施工时间：甲方须在____________年________月________日前满足乙方正式进场、能正常施工的条件，如会审后的施工图纸、三通一平等发包方应具备的发包条件。
六、工程结算方式：按《_________________省建筑工程综合概预算定额》和《______________省安装工程预算定额》及其配套的费用定额进行结算，并做如下调整：
1、项目直接费中定额基价人工费的计取：按定额工日数量___________元工日。
2、按费用定额中一类工程取费标准进行取费;即设定项目直接费为：
3、项目直接费中定额基价机械费的计取：按定额机械费____________%结算。
4、定额中有明确价格的材料(含水电、土建安装主材、地材和辅材)，按定额基价计入取费后，并按市场采购价采保费(费率为______%)装卸费运输费和途耗费用进行价差调整，市场价以双方认质认价为准;若双方认价发生争议，以采购期间____省工程造价信息公布价格为准;定额中没有明确价格的材料(如辅材等)，按定额基价______%计入并取费。
六、付款方式：乙方完成到单位工程主体结构___________日内，甲方支付___________以下工程款的___________%;以后按月支付工程进度款，即次月_______________日前支付上月完成工程款的___________%;工程竣工____日内，甲方支付乙方结算总款的___________%，余额___________%作为保修金，工程竣工满________年_______________日，甲方支付___________%，满两年_______________日付清尾款。
七、本合同生效后_______________日内，乙方向甲方交纳工程承包定金人民币___________万元;本合同生效后_______________日内，乙方向甲方交纳工程承包定金人民币___________万元;乙方进场_______________日内，甲方返还工程承包定金___________万元，单位工程主体结构完成___________日内，甲方返还乙方工程承包定金___________万元，单位工程主体结构三层封顶____日内，甲方返还乙方工程承包定金___________万元。
八、其他约定
1、因甲方施工手续及其他非乙方因素和本合同的缔约过失，致本工程不能按期开工，甲方应支付乙方双倍保证金;
2、因甲方施工手续、不能按期支付工程进度款及其他非乙方因素和本合同缔约过失，致本工程施工中发生停工、窝工，甲方按日承担所欠款金额的___________%的资金占用费，并承担给乙方造成的其他一切损失。
3、因甲方施工手续及其他非乙方因素和本合同的缔约过失，致本工程开工、中间施工、工程竣工不能正常验收和工程竣工备案，由甲方承担完全责任和由此产生的所有费用。
4、在甲方不能支付工程款，丙方承担工程款支付连带责任。
九、本合同一式六份，共4页，甲方、乙方、丙方签字盖章，经公证部门公证后生效，至双方无债权债务后失效。
甲方(公章)：____________________
乙方(公章)：____________________
法定代表人(签字)：____________________
法定代表人(签字)：____________________
____________年________月________日
____________年________月________日
担保方(以下简称丙方)：___________________
________年________月________日
工程总承包合同怎么写 (三)
甲方:
乙方：
20__年月日
供电工程总承包合同
甲方：
乙方：
为了明确甲、乙双方的权利和义务，安全经济合理有序的施工，保证工程和产品质量。依据《中华人民共和国合同法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》的规定本着平等互利、优势互补的原则，经双方协商，一致同意签订本合同，以共同信守，严格履行。
第一条工程项目
1.工程名称：
第二条工程概况及工程内容
2.1、工程概况：
2.2工程内容
2.2.1、乙方承包甲方的“KVA”配电供电(包括设备制造、材料采购、安装、调试及高压房土建工程等)工程。
2.2.2、从用电报装至正式送电，实行交钥匙的全部工作。
2.2.3、受电最大容量：本工程总容量KVA，主要受电设备分别为
2.2.4、所有申请、报装勘察、设计方案审批、图纸设计审查、供配电工程施工及设备安装、计量安装、系统调试、验收直至送电运行的全部工作。
2.2.5、供电部门由乙方实行全过程一条龙服务，负责供配电全过程中供、用电相关手续办理及协调工作。
2.2.6、安装调试接地装置、供电线路、设备系统调试和定值整定。
2.2.7、乙方代理甲方办理的有关工程报建事项不得违反政府法律法规及供电公司的有关规定。
2.2.8、所有施工及方案最终以通过供电局认可的设计审核验收合格为准。
第三条工程造价
工程费用为元(￥：)包括从用电报装、线路审批、设计、预算、监理、及高低压设备的安装调试试验直至送电。
第四条约定
1、约定乙方
1.1、本工程由乙方以总包方式申请报装、设计、包工包料、包质量、包工期、包安全、包装表、包竣工验收(以通过供电部门按国家验收规范验收为准)、包送电、包风险(物价上涨)等。
1.2、该费用应包括所有设计费、设备费及设备采保费、工程保修费、预算包干费、临时设施费、劳务费、报价数量以内的材料费、用于本工程的各种机械、设备的供应、运输及装卸费用的支付也包含在总价中。
2、约定甲方
2.1、所使用土地使用权人或所有权人的协调及土地、青苗补偿费等。
2.2、协调处理现场阻扰施工及各种行政事业性收费等。
第五条供电地址及用电性质和用电容量
1、供电地址：
2、配电容量：KVA
3、用电性质：用电
第六条付款方式
合同签定后生效，甲方预付合同总价的30%(￥：元整)，乙方办理完供电局全部手续后甲方支付总合同价的40%(￥：元整)乙方进场施工，安装完毕供电公司验收通电后再付到总合同金额的95%(￥：元整)，余款5%(￥：元整)通电验收合格后三个月内一次性付清。
第七条工期
合同签订生效后个工作日内完成通电。
在施工过程中如遇下列情况，工期应顺延：
1、由于不可抗力而被迫停工的;
2、由于甲方变更用电计划或施工图纸不能继续施工的;
3、甲方未按约定的时间和要求提供相应的施工条件的;
4、甲方未按照合同的约定支付相应工程款的;
5、甲方的原因中途停建或缓建的;
6、施工过程中由于涉及第三方物权，甲方未能及时协调而影响工程施工的。
第八条双方责任
甲方职责
1、提供乙方所需相关报装资料及图纸。
2、按约定时限交纳工程款。
3、负责协调施工场地内的供电工程施工与其他第三方工程施工之间施工交叉配合，保证施工顺利进行。
乙方职责
1.根据甲方的委托，负责对供电局各部门的协调。
2.认真做好委托供电局的工程设计、施工、调试工作。
(1)工程设计按照国家及行业现行的标准、规程、规范、技术条例进行。并注重经济合理性，严格掌握设计标准，控制工程造价。
(2)严格按照设计要求、施工规范、施工标准进行施工，采取严格的安全防护措施施，精心组织施工，确保人身及设备安全，承担本工程施工全过程的安全责任。
(3)配电设备质量保证以行业规定或设备出厂合格标准为准，且具有国家级检测中心的测试合格证书，并满足供电公司供电要求。
(4)若甲方需增容，乙方将为甲方办理增容手续至通电，相应的费用由甲方承担。
(5)做好电力电缆、隔离开关等相应设施的综合接地装置、避雷器，并符合《供配电系统设计规范》、《建筑物防雷施工规范》等相应规范。
(6)在所有电缆终端头、接头、拐弯处、电缆井、架空电杆、分支箱等地方按要求设立相关规定的标志标牌，标志牌清楚表明电缆编号、起止路径，标志牌安装牢固并做防腐处理。
第九条违约责任
1、甲方未按合同履行职责，致使乙方延误工期及送电，造成乙方的直接经济损失，由甲方负责赔偿。
2、乙方未按合同履行职责，致使工程不能按时送电，造成甲方的直接经济损失，由乙方负责赔偿。
第十条其它约定
1、本合同的工程款,甲方必须以银行划账的方式汇入乙方指定账户,否则由甲方负责。
第十一条本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可订立补充条款。补充条款及附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第十二条争端的解决
本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，本合同引起的争议协商不成的，则在原告方工商注册所在地进行仲裁执行。
第十三条其它
1、在工程造价范围内，除供电局施工部分由供电部门向甲方出具正式税务发票外，剩余的工程款由乙方向甲方出具正式税务发票。
2、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。自双方签字盖章之日起生效。
甲方：乙方：
法人或委托代理人:
法人或委托代理人：开户银行：
电话：账号：
电话：
签约日期：年月日
工程总承包合同怎么写 (四)
第一章合营公司的组成
１.１合营各方为：
中国技术进口总公司（以下简称甲方）在中国注册登记，其法定地址在中国省市街号；法定代表：姓名职务国籍．国公司（以下简称乙方）在国地登记注册，其法定地址在国地；法定代表：姓名职务国籍．（如合营为多方者，可称丙，丁......方）．
１.２合营公司的中文名称为：外文名称为：合营公司的法定地址在合营公司根据业务需要，经有关当局批准后，可在国外或其它地方设立分支机构或办事处．
１.３合营公司是在中国境内设立的合资经营有限公司，是中国的法人．公司的一切经营活动必须遵守中国的法律，法令和条例的规定．
第二章营业范围与服务内容
２.１营业范围：
合营公司将承担下列各类项目的工程承包或咨询服务：
煤矿，冶金，石油，交通运输，水力发电，火力发电，核电站，水利，通讯，及上述各类项目的附属项目等．
２.２服务内容：
合营公司在其营业范围内，将为客户提供下列各类服务：
２.２.１工矿企业工程项目的新建，改建，扩建和技术改造，发展规划设计．
２.２.２初步可行性分析
２.２.３可行性研究
２.２.４项目评价
２.２.５选择土建施工部门
２.２.６土建工程的施工监督
２.２.７培训技术人员，管理人员
２.２.８技术转让
２.２.９董事会批准的其它服务项目
（注：可根据具体情况订立）
２.３合营公司将根据上述服务范围，类别及公司营业计划，寻求承担中国国内或国外项目．
第三章投资总额及资本转让
３.１合营公司的注册资本为元（人民币或双方商定的一种外币）其中甲方出资元．占注册资本％乙方出资元．占注册资本％
３.２甲乙双方将以下列方式作为出资
甲方：现金元，专有技术使用费元．共元．
乙方：现金元．机械设备元．专有技术使用费元
其他元．共元．
３.３合营各方在合营公司获得营业执照后天内，分期缴足投资资金，其应付金额和期限规定如下：......
3.4任何一方对其出资额逾期缴付或欠缴按条办理．
３.４.１注册资本的增加转让或以其它方式处置，均经董事会通过．并报原审批机关办理登记手续．
３.４.２合营一方向第三者转让全部或部分出资额．需经公司他方同意．公司他方有权优先购买其转让的股份．公司一方向第三者转让出资额的条件．不得比向公司他方转让出资额的条件优惠．
第四章利润分配和亏损负担
４.１合营公司利润在按中国税法纳税完了以后，由董事会决定扣除公司的储备基金，企业基金和职工福利基金后，合营各方按出资比例分享利润或分担亏损或风险．
４.２合营公司的资产负债，仅以公司注册资本为限．
第五章合营期限，终止合同及财产清算
５.１合营公司在领取营业执照后，即可以法人身份开始营业，合营期限为年，合营期满合营合同自行终止．
５.２如合营各方一致同意，延长合营期限，应在合营公司期满前６个月，向有关机构提出延长合营期限的申请，每次延长以年为限．
５.３合营公司期限届满或提前解散时．董事会应指定一个清算委员会．清算委员会可包括或由全体董事组成．并按照中国的有关财务会计制度订立公司清算计划．妥善进行清算．合营公司的全部财产资金用于偿还公司债务．履行赔偿义务支付清算费用后．所余全部财产均应依双方在注册资本中所占的投资比例进行分配．
第六章合营各方的义务
６.１甲方责任：
６.１.１按照３.３条的规定，按时提供应分摊的资本．
６.１.２协助合营公司在中国注册并取得营业执照．
６.１.３按照合营公司的营业计划．为合营公司提供国内外工程项目．
６.１.４协助合营公司在当地招收有经验的和合格的经营管理人员，工程技术人员及工人．
６.１.５协助合营公司的外籍工作人员办理入境签证，工作许可证等手续．
６．１．６负责办理合营公司委托的其它事宜．
６.２乙方责任
６.２.１按照３.３条的规定提供应分摊的资本．
６.２.２按照１１.１条及附件的规定．提供适用及先进的技术．乙方应尽最大努力取得所需要的出口许可证．（详见附件）．
６.２.３按照合同规定．向合营公司提供有经验的合格的技术人员及高级管理人员．协助合营公司聘请国外有关高级工程技术及管理人员．
６.２.４培训合营公司的技术人员，管理人员及其他工作人员．
６.２.５按照合营公司的营业计划，寻找国外有关工程项目．
６.２.６办理合营公司委托的其它事宜．
６.３免责范围：
合营各方除按合同规定享受权利，承担义务外，对于因合营公司的行为引起或与合营公司行为有关的任何间接或直接发生的损失或损害，双方均不向对方负责．
第七章董事会
７.１合营公司设立董事会．董事会为合营公司的最高权力机构．董事会由名董事组成．其中甲方名；乙方名；董事长由甲方委派；设副董事长名．由方委派．
７.２董事长，副董事长及董事的任期为四年．任期期满后，如获继续委派可以连任．
任何一方可以随时更换自己委派的董事长，副董事长或董事，但必须书面通知合营的另一方．
７.３董事会的职权，决议程序及董事会的召开均按合营章程的规定执行．
第八章经营管理机构
８.１合营公司实行董事会领导下的总经理负责制．设总经理一名由方推荐．副总经理名．由甲方推荐名．乙方推荐名．正副总经理任期为年．
８.２总经理的职责是负责执行董事会的决议，组织和领导合营公司的经营管理工作．副总经理根据合营章程的规定，协助总经理工作．合营公司将根据本公司的业务需要下设部门经理．负责部门业务的日常工作．并对总经理和副总经理负责．
８.３正副总经理由合营公司董事会任命和免职．正副总经理不得兼任其它公司和企业的总经理和副总经理的.职务．各部门经理由总经理任命．
第九章财务会计制度
９.１合营公司的财务会计制度应根据中华人民共和国有关法律和财会规定．结合本公司的实际情况加以制定．合营公司注册登记后，应及时到当地财务部门和税务机关备案．
合营公司在中国银行开立人民币和外汇帐户，也可以在经批准和指定的国外其它银行开立帐户．
９.２合营公司的财务会计制度，应采用日历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止，为一个会计年度．公司会计采用国际通用的权责发生制和借贷记帐法记帐．一切记帐凭证，单据，报表，帐簿必须用中文书写．（也可以同时用甲乙双方同一种外国文字书写）．
９.３合营公司设总会计师，副总会计师各一名．总会计师的职权和责任按合营公司章程的规定执行．总会计师由方推荐．副总会计师由方推荐．总会计师副总会计师均由董事会任命．
第一章劳动管理
１０.１合营公司职工的雇佣，辞退，工资，福利，劳动保护，劳动保险及劳动纪律等事宜．均按《中华人民共和国中外合资经营企业劳动管理规定》和董事会与合营公司工会签订的劳动合同办理，劳动合同订立后．即报当地劳动管理部门备案．
１０.２甲乙双方推荐及聘用的高级管理人员．高级工程技术人员的工资及福利待遇等问题由董事会讨论决定．
第十一章技术和服务的提供
１１.１合营双方长期合作的一个重要目的，是由双方向合营公司提供先进和适用的技术和优质服务，推动合营公司业务，使其在国内获得卓越显著的经济效益．在国际市场上获得较强的竞争能力．技术和服务的提供将与公司从事的项目相结合，并支持项目的实施．公司还将根据具体情况制订培训计划．使其公司有关职员能成功地运用这些先进技术．技术和服务的提供方式．具体内容，费用标准等详见附件．
１１.２合营公司与合营双方签订的有关技术或服务协议．其期限为年．协议期满后．合营公司仍有权使用这些技术．
第十二章纳税
１２.１合营公司按照中华人民共和国有关税法规定交纳各种税金．
１２.２合营公司的职工按照《中华人民共和国个人所得税法》交纳各种税金．
第十三章保险
１３.１合营公司的各项保险均向中国人民保险公司投保．由公司经理向董事会提出公司的保险计划．经董事会讨论决定后，以合营公司的名义办理投保手续．
第十四章违约责任
１４.１合营一方因不履行合同或履行合同义务不符合约定条件．造成合营另一方损失时．受损失一方有权要求赔偿损失或采取其它补救措施．补救措施采取后尚不能完全弥补另一方所遭到的损失的．另一方仍有权要求赔偿损失．
１４.２合营一方因违反合同而承担的赔偿责任．应相当于另一方因此而遭到的损失，并支付一定数额的违约金，其违约金的计算方法如下
１４.３合营一方未按期支付合同规定的应付金额，合营公司有权收取迟延支付金额的利息．从逾期第一个月起；......
上述逾期的利息以各自出资的货币支付．
第十五章不可抗力
１５.１合营双方因不可抗力事件（地震，台风，水灾，火灾，战争及其它不能预见并对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故）以致造成受事件直接影响的一方迟延履行或无法履行本合同，在符合下列全部规定的情况下不作为违约处理．
１５.１.１不可抗力事件是阻止、阻碍、迟延受事件影响一方履行合同的直接原因．
１５.１.２受事件影响的一方在该事件发生的情况下．已经采取了所有能够实施的合理措施．
１５.１.３受事件影响的一方．在遭受事件时，已立即通知合营他方．并在十五天以内，以书面形式提供事故情况，及处理结果和迟延履行或无法履行本合同的理由．并由该事故发生地的合法公证机关出具证明．
１５.２一旦事件影响已克服或处理结束．受事件影响的一方必须立即通知合营他方．
第十六章争议的解决
１６.１合同发生争议时，合营各方应尽可能通过协商或第三者调解解决．当事人不愿协商解决的，可以提交中国仲裁机构或双方同意的其它仲裁机构仲裁．在中国仲裁应遵守中国仲裁机构的仲裁程序．在其它机构仲裁应遵守该机构的仲裁程序．
１６.２仲裁裁决是终局裁决，对双方都有约束力．
仲裁费用由败诉方负担或由仲裁裁定．
第十七章适用法律
１７.１本合同的订立，效力，解释，履行和争议的解决均受中华人民共和国法律管辖．
第十八章合同的变更与解除
１８.１经合营各方协商同意后，可以变更或修改合同，合营各方必须就此签订书面协议方能有效．
合营任何一方未征得合营他方的书面同意，不能将本合同章程和合同附件规定的权利和义务转让给第三者．违反上述规定以任何方式转让的合同均属无效．
前两款所述变更情况，按中国法律或行政规定，应由国家批准成立的合营合同，应经原审批机关批准方能有效．
１８.２有下列情形之一的，合营一方有权通知他方解除合同．
１８.２.１企业发生严重亏损，无力继续经营；
１８.２.２另一方违反合同，以致严重影响订立合同时所期望的经济效益．
１８.２.３另一方在约定期限内没有履行合同，在被允许迟延履行的合理期限内仍未履行合同．
１８.２.４发生不可抗力事件．致使合同的全部义务不能履行；
１８.２.５合同约定的解除合同的条件已经出现．
１８.３有下列情况之一的合同即告解除．
１８.３.１仲裁机构裁决或法院判决终止合同；
１８.３.２双方商定同意解除合同．
１８.４在合营合同解除时．双方有义务完成合营公司正在进行的项目．
第十九章合同生效及其它
１９.１按本合同原则订立的如下附件，包括章程，协议，附件等均为本合同的组成部分．本合同条款与附件条款发生矛盾时，应以本合同条款为准．
１９.２本合同经双方法定代表签字后，须经批准方能生效．
１９.３本合同于一九八年月日由甲，乙双方的授权代表在地签字．
中国技术进口总公司国公司
代表签字：代表签字：
甲方见证人（签字）乙方见证人（签字）
年月日
工程总承包合同怎么写 (五)
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议书。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：工程内容：
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）
工程立项批准文号：资金来源：
二、工程承包范围
承包范围：施工图设计范围内的建筑、装饰、安装工程，但不包括外墙幕墙工程、雨篷及钢结构工程、电梯工程、通风及空调工程、弱电工程、消防工程及精装修工程。
三、合同工期
开工日期：年月日（以开工令为准）
交工日期：年月日（具备部分精装修队伍进场条件），月日完成所承包范围的所有分项工程。
四、质量要求
工程质量要求：合格
五、合同价款
金额（大写）：暂定人民币仟佰万元（以工程结算为准）元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
１、本合同协议书
２、中标通知书
３、投标书及其附件
４、本合同专用条款
５、本合同通用条款
６、标准、规范及有关技术文件
７、图纸
8、工程量清单
9、工程报价或预算书
双方有关工程的.洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同生效时间：年月日
合同订立地点：
本合同约定自双方后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮编：邮编：
鉴证意见：
经办人：
鉴证机关：
日期：
工程总承包合同怎么写 (六)
发包人（以下简称甲方）：
统一社会信用代码：
通讯地址
承包人（以下简称乙方）：
统一社会信用代码：
通讯地址：
依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_________________项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：________________________________________
2、工程地点：________________________________________
3、工程范围和内容：__________________________________
4、承包形式：________________________________________
5、工程期限：
（1）开工日期：________年______月_____日，主要以监理工程师签发的开工令为准；
（2）竣工日期：________年______月_____日。
（3）合同总工期为_______自然日。期间如遇连续大雨超过?天等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字盖章认可后，工期可相应顺延。
6、质量标准采用下列：
（1）工程质量达到市优奖；
（2）工程质量评定等级为优良；
（3）符合国家质量验收标准；
（4）双方约定的标准、具体为：_____________________________________。
二、价款及付款方式
1、工程总承包价为__________元。（大写：_________________元整，为含税价，税率为?%）；
3、付款方式：按每月完成工程量统计报表，经监理、甲方书面审核确认后，支付合格已完工工程款的_______%；总承包价的_______%做质保金，质保期为验收合格之日起满?年（以竣工验收单为准），质保金于质保期满3个月内付清。
4、乙方银行账户信息如下：
开户行：
账户名：
账号：
三、双方的权利义务
1、甲方的权利义务
（1）协助乙方开展项目工作，保证工程交付给乙方时是符合施工条件的；
（2）按约定提供图纸、图套，完成技术交底；
（3）定期对乙方的工作进行检查，与乙方一起协商制定安全生产，文明施工的规范；
（4）工程竣工时，及时验收；
（5）按约定向乙方支付工程款。
2、乙方的权利义务
（1）自备工程所需要的加工器械和施工工具，并做好材料和设备的检验、管理；
（2）服从甲方和相关部门的检查、管理，遵守法律法规的规定；
（3）严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，提供工程进度报表，按合同规定的时间如期完工和交付，未经甲方书面同意，乙方不得擅自增加或者减少工程量。如出现工程质量不合格，需要返工，则由乙方承担返工需要的一切费用；
（4）主体工程以及本合同权利义务不得再分包或转授权其他任何第三方；
（5）提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收；
（6）在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题，负有无偿维护维修义务。
（7）安排具有资质的工人进行施工，安全、文明施工。负责及时收集、清运现场施工垃圾，并对所属施工区域安排专人进行清扫，确保施工现场整洁。
（8）负责竣工验收完成交付甲方之前半成品及成品的保护工作。
（9）乙方现场施工管理人员为_______；身份证号：__________________；电话：______________邮箱：_______________。
四、质量及验收
1、乙方必须按照国家有关施工验收规范、设计图纸及有关设计通知、主合同中的质量要求及甲方质量体系要求控制质量，接受甲方、监理、业主对质量监视、检查、控制。
2、乙方应配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检控制度，配合甲方三检人员做好各工序的质量检查及验收工作。
3、乙方应对其所承担工程项目的施工质量负全责，如发生质量事故，应在_____小时内报告甲方，对施工质量缺陷负责返工并承担相关费用；对不合格产品，甲方有权要求乙方予以返工并承担由此造成的经济损失和工期延误；不符合质量要求的工程项目，甲方不予计量与结算。
4、乙方应严格按甲方的施工过程质量验收程序要求进行全过程的质量检查、验收。产品经监理、甲方验收合格后可转入下道工序。
5、隐蔽工程和工程的隐蔽部位须经甲方及监理检查、验收签字后乙方才能进行覆盖，进入下一道工序。
6、甲方有权对全部工程的所有部位及任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验；乙方应为甲方的质量检查和检验提供一切方便；甲方的检查和检验不免除乙方按合同规定应负的责任。
7、乙方所承担的本合同工程项目完工后_____天内，乙方应按照监理、业主及甲方的要求，向甲方提交合格的竣工资料一式_______份，并配合甲方进行验收工作，不提交竣工资料不予竣工决算。
8、工程竣工验收未能通过且属于乙方原因的，乙方负责修复相应缺陷并承担由此发生的费用和相应的质量责任。
五、安全生产与文明施工
1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。
2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工，否则后果自负。
3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。
4、乙方应为雇佣的所有现场施工人员依法缴纳社会_____、团体工伤_____，或为整个项目人员购买团体意外险。
5、乙方负责此项目的现场安全，对工人进行必要的安全生产教育和培训，并对施工过程中工人伤亡事故和现场财产的安全负全部责任。在施工过程中发生的工伤事故或人身损害（包括但不限于工人对第三人造成的、第三人对工人造成的）以及其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。
6、所有机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明。
7、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。
8、乙方负责雇佣施工过程中所需要的工人，乙方所有工人的工资、福利等待遇由乙方负责按月发放，并按月提供工人签收工资的单据（附有乙方的签字或盖章）给甲方。甲方向乙方支付工程款的时间延误与否不能成为乙方拖欠工资的理由，若乙方以此为由拒不向工人按时、足额发放工资，导致的任何_____、闹事或人身伤亡事故的，乙方负责解决，并向甲方承担违约责任，甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。
六、违约责任
1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。
2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的____%承担违约金，或每天按______元向甲方支付违约金。
3、乙方有下列情形之一的，每发生一次向甲方承担违约金人民币_____元：
（1）甲方对乙方已完或在施工的工程内容书面提出质量瑕疵、施工规范和施工纪律等整改要求，乙方超过?日未整改的；
（2）因乙方使用假冒货伪劣产品或材料，给甲方或工程造成损失的；
（3）谎报工程量（包括协议约定的施工内容和增项工程）；
（4）其他违反本协议约定内容的。
4、乙方因违约、管理不善等原因应向甲方承担的违约金、赔偿金、处罚金、补偿金等，甲方有权从支付给乙方的工程款、质保金等应支付给乙方的款项中扣除相应数额。如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的____%承担违约金。
七、解决争议
本合同在履行过程中如果产生纠纷，则各方应首先友好协商解决。若无法协商，也可通过和解、调解的方式解决，非诉方式无法解决争议时，双方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
八、其他
1、本合同未尽事宜，双方协商另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。合同中涉及设计的各项图纸等作为补充协议，经双方确认签字稿为准进行施工。
2、本协议自双方签字盖章之日起生效，壹式______份，双方各执_____份，具有同等效力。
（以下无正文）
甲方（盖章）：
签约日期：________年___月___日
乙方（盖章）：
签约日期：________年___月___日
工程总承包合同怎么写 (七)
发包人：(以下简称甲方)
承包人：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：;
2、工程地点：;
3、工程范围：;(详见施工图纸内容);
4、承包方式：_。
5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)。
二、合同工期及工期延误
1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);
2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之__的违约金，算至验收合格之日;
3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：
a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件;
b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款;
c发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行;
d设计变更或工程量增加;
e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时;
f不可抗力;
g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。
4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。
三、质量标准
工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。
四、合同价款
总计合同金额(大写)(人民币)，小写￥。
五、工程款结算及支付
1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;
2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;
3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人;
六、施工准备
1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电;
3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系;
4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场
5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书;
七、安全施工与检查
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患;
2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，;发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用;
3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用;
4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
八、工程竣工验收及保修
1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;
2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;
3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;
4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;
5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。
九、现场代表
发包人现场代表_____，承包人现场代表__，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任
一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。
十一、争议解决
双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向人民法院起诉。
十二、附则
本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。
组成本合同的文件包括：
1、本合同
2、标准、规范及有关技术文件
3、图纸
4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件
合同订立时间：___年___月___日
合同订立地点：____________________本合同共_页
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程总承包合同怎么写 (八)
发包人(全称)：_________
承包人(全称)：__________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：___________
工程地点：___________
工程内容：___________
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：_______资金来源：___________
二、工程承包范围承包范围：___________
三、合同工期开工日期：___________竣工日期：___________合同工期总日历天数___天。
四、质量标准工程质量标准：_________
五、合同价款金额(大写)：______元(人民币)$：______元
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1。本合同协议书2。中标通知书3。投标书及其附件4。本合同专用条款5。本合同通用条款6。标准、规范及有关技术文件7。图纸8。工程量清单9。工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：____年__月__日合同订立地点：___________本合同双方约定___________后生效。
发包人：(公章)承包人：(公章)
法定代表人：法定代表人：
年月日